房屋代理合同【薦】

現今很多公民的維權意識在不斷增強，關於合同的利益糾紛越來越多，簽訂合同能平衡雙方當事人的平等地位。那麼相關的合同到底怎麼寫呢？下面是小編為大家整理的房屋代理合同，歡迎大家借鑑與參考，希望對大家有所幫助。

房屋代理合同1

售房人： （以下簡稱甲方）身份證號碼：

購房人： （以下簡稱乙方）身份證號碼：

中介方： （以下簡稱丙方）

甲、乙、丙三方根據中華人民共和國有關法律、行政法規和無錫市相關地方性法規的規定，在合法、平等、自願、相互信任的基礎上籤訂本合同，承諾共同遵守。

第一條：房屋基本情況

1、甲方自願將座落在 區 的房屋（以下簡稱“該房屋”）出售給乙方。乙方對該房屋已作充分了解並實地看房，對該房屋現狀無異議，願意購買該房屋。

2、該房屋的基本情況如下：

房屋性質： 所有權人： 產權證號： 土地證號：

使用性質： 房型： 總面積： 樓層： 總層數： 附屬設施：

第二條：成交價格

甲、乙雙方協商後的實際成交價格為：（人民幣） 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元整（大寫），￥ 元。該房屋產權過户的相關費用由 承擔，（該房屋產權過户費用的計算依據是指定評估機構對該房屋的評估價格）。該房屋配套設施過户的相關費用由 承擔。

第三條：信息服務費及支付

甲、乙、丙三方簽訂本合同時，甲方須向丙方交納信息服務費(人民幣) 元整（大寫）；乙方須向丙方交納信息服務費(人民幣) 元整（大寫）。如中介服務費低於1000元，按照1000元支付。

第四條：付款約定（本條各款項均不計利息）

乙方按約定交清全款後，甲乙雙方按丙方要求在 日內開始辦理該房屋的過户手續。

第五條：相關事宜

甲方承諾於 前騰房，並將該房屋鑰匙交於乙方；並於 前辦理完畢户口遷移手續。甲乙雙方自行辦理該房屋所發生的水、電、煤氣、有線電視、物業管理等過户手續及相關費用的'交接事宜，丙方作為見證方提供見證。

第六條：違約責任

1、甲方須保證該房屋權屬無爭議，若發生與甲方有關的權屬糾紛或債務糾紛，由甲方負責解決，如導致合同無法履行或乙方無法取得產權證，甲方應於十日內退還乙方已支付甲方的全部購房款並承擔一切後果及違約責任。

2、甲方須保證該房屋結構無拆改或拆改得到相關管理部門的同意及持有合法、有效證件，若因此影響辦理過户手續，產生的一切後果及違約責任由責任方負責。

3、甲方認可乙方貸款方式付款時：

（1）貸款過程中，乙方提出終止貸款行為，則乙方須補齊所差房款，繼續履行該合同，並承擔由此引起的經濟損失，已交納的各種費用不予退還。

（2）合同填寫的具體貸款金額以銀行核定為準，且乙方須保證所提供的各種材料與證明的真實、可靠。如因乙方原因造成貸款不能正常下發，乙方承擔相應責任及經濟損失。

（3）乙方須按照約定按時到指定銀行辦理貸款手續，否則貸款延期責任由乙方承擔。

4、如甲、乙任何一方拒絕履行合同或解除合同，或發生本條1、2、3違約責任，均由違約方向另一方支付本合同確定的房屋定金的2倍作為違約金。實際損失超過違約金總額的，責任方應據實賠償，且丙方所收取的本合同中約定的信息服務費一律不予退還。

5、甲、乙雙方在辦理該房屋過户時，應積極配合。如果甲、乙任何一方故意拖延或者不及時提供相關材料，導致未能按約定時間辦理過户手續，那麼每逾期一天按已付購房款的萬分之三向對方賠償損失。

6、如甲方未按約定時間交付該房屋和遷移户口，那麼每逾期一天按乙方已付購房款的萬分之三向對方支付違約金。違約金自本合同約定期限之第二日起算至實際交付之日止。

7、如乙方未按約定時間付款的，那麼每逾期一天按逾期應付款的萬分之三向對方賠償損失。違約金自本合同應付款期限之第二日起算至實際付款之日止。

第七條：免責條款

如因洪水、地震、火災和法律、政府政策變化等不可抗力原因，導致本合同不能全面履行的，甲、乙、丙三方互不承擔違約責任。

第八條：約定其它事宜

第九條：其它

1、本合同在履行中發生爭議，甲、乙、丙三方應協商解決。協商不成，可向該房屋所在地人民法院提起訴訟。

2、本合同經甲、乙、丙三方簽字蓋章後生效，一式三份，甲、乙、丙三方各執一份。各種手續交接清楚，本合同自動作廢，並由丙方收回。

甲方（經手人）： 乙方（經手人）： 丙方：

聯繫地址： 聯繫地址： 經手人：

聯繫電話： 聯繫電話： 聯繫電話：

簽約日期： 年 月 日

房屋代理合同2

認購方(甲方)：xxxxxxx地址：

身份證號碼：xxxxxxxx電話/BB機/手機：

代理方(乙方)：珠海正順房地產代理有限公司

地址：珠海檸溪香溪路62號

電話：0756-2298881 傳真：0756-2271688

經甲乙雙方協商，自願達成如下協議：

第一條 甲方經過對珠海市 (建築面積： m2，其中附屬面積xm2，以確權面積為準)的詳細考察，確定購買該房屋，並全權委託乙方代理購房事宜。

第二條 乙方代理甲方購買該房屋的單價為x元/ m2，總價(小寫)xx元(大寫)x佰x拾x萬x仟x佰x拾x元。乙方負責辦理甲方認購房屋的轉讓登記事宜，甲方向乙方支付佣金為成交金額的x%，即：￥x 元(大寫)人民幣x佰x拾x萬x仟x佰x拾x元元。

第三條 該房地產轉讓税費按政府標準計徵，繳納方式為 。

A、買方全包xB、賣方全包xC、按政策和法律規定雙方各付

第四條 付款方式選擇：

A、一次性付款：本合同簽訂的同時，甲方向乙方支付認購金人民幣x元，並於x年x月x日乙方協助甲方辦理更名過户前向乙方付總房款的 %，即xx元，待有關房屋產權或購房合同手續完備之日前，甲方付清房屋餘款及佣金給乙方。

B、按揭付款：本合同簽訂的同時，甲方向乙方支付認購金人民幣x元，並於x年x月x日乙方協助甲方辦理按揭過户更名前向甲方付清首期購房款人民幣xx元，乙方代甲方向銀行申請x成x年即人民幣x元按揭貸款，所需律師費、保險費、評估費、資料保管費等費用全部由甲方支付。若銀行審批的按揭款數額達不到申請貸款額，甲方應在接到乙方通知起x日內，向乙方補齊申請貸款數額與銀行實際審批貸款數額的差額。

第五條 甲方逾期繳付購房款超過3天和不按時前來辦理更名過户、按揭手續，按甲方棄權處理，乙方有權將甲方認購的房地產出售給第三方，已收認購金不予退還。

第六條 甲方所認購的該房屋以現狀為交樓標準，但乙方需負責督促原產權人結清該房屋交付給甲方使用之前的`水電費、物業管理費、電話費、有線電視費等。乙方應在辦理完房地產權證時或x年x月x日將該房地產交給甲方使用。

第七條 乙方及委託乙方出售房地產的原產權人協助甲方辦理房地產權轉讓登記手續後，本合同即告終止，甲方須向乙方交回本合同及有關單據原件。若在辦理房地產權更名過户手續期間，因第三方及原產權人原因導致該房地產權無法轉讓，乙方不負違約責任，但必須三天內退還所交的款項。

第八條 本合同一式兩份，甲乙雙方各一份，具有同等法律效力。本合同經雙方簽名或蓋章後即時生效。

第九條 其他補充事項：

甲方(簽章)：xx乙方(簽章)：

代 理 人： x 經 辦 人：

合同於20xx年x月x日在珠海訂立

房屋代理合同3

甲 方：

地 址：

電 話：

乙 方：

地 址： 電 話：

甲、乙雙方在平等、自願、互利的基礎上，經友好協商，根據《中華人民共和國民法通則》和《中華人民共和國合同法》的有關規定，就甲方委託乙方獨家代理銷售甲方經營的三和宮賓館招租事宜，在互惠互利的基礎上特簽定本合同，雙方承諾共同遵守執行。

一、 合作方式和銷售範圍

甲方全權委託乙方獨家銷售，由甲方在北京市 開發的 項目，其中包括房屋共 套，商鋪套。在本協議有效期間，甲方不可以委託其他公司或個人銷售上述委託範圍內的房屋，甲方不得另設銷售部。

二、 合作期限

委託期限自 年 月 日起至 年 月 日止。委託期的延續與終止，甲、乙雙方於本委託期限結束前兩個月內協商決定。

三、費用負擔

1本項目的推廣費用(包括報紙、印製宣傳材料等)由乙方負責支付;

2具體銷售工作人員的開支及日常支出由乙方負責支付。

四、銷售價格與代理佣金

銷售價格由乙方根據市場行情自行調節，銷售價格最低為 元/㎡， 元以下部分乙方按 %提取佣金， 元以上部分甲乙雙方各按50%分取利潤。

五、代理佣金支付期限

客户與甲方簽定房屋銷售合同並交齊50%房款即視為交易成功。交易成功後甲方應在兩日內將代理佣金支付給乙方(根據付款金額按照佣金比例支付)，如甲方未在約定期限內將上述款項支付給乙方，須按日向乙方支付應支付金額的.3‰做為滯納金。

六、甲方責任

1、甲方向乙方提供文件和資料：

(1)甲方營業執照副本複印件和銀行帳户;

(2)甲方委託銷售房屋的土地銷售協議複印件以及此項目房屋建設的相關手續複印件。

(3)甲方負責派出專人收款，審核簽定後的合同，向業主提供具有法律效力的收款收據。

(4)若甲方未能在指定的日期提交資料並履行以上責任，則該項目銷售開展工作日期順延，造成的損失由甲方承擔。

2、甲方應積極配合乙方在銷售過程中遇到的問題，並協助乙方與施工方進行協調;

3、甲方保證不延誤交房時間。

七、 乙方的責任

1、按照甲乙雙方議定的條件，在委託期內，進行廣告宣傳、策劃;

2、利用各種形式開展多渠道銷售活動;

3、乙方不得超越甲方授權向客户作出任何承諾。

八 、合同的終止和變更

1在本合同到期時，雙方若同意終止本合同，雙方應通力協作、妥善處理終止合同後的有關事宜，結清與本合同有關的法律經濟等事宜。本合同一但終止，雙方的合同關係即告結束，甲乙雙方不再互相承擔任何經濟及法律責任，但甲方未按本合同的規定向乙方支付應付費用的除外。

2 任何一方不得擅自單方面解除合同。

3 雙方同意可簽定補充協議，其條款與本合同具有同等法律效力。

九、 違約責任

任何一方單方解除合同的，由違約方向對方支付伍萬元違約金。乙方未能按計劃完成銷售任務，甲方可增加其他代理公司。

十、其他事項

1 本合同在履約過程中發生的爭議，雙方協商解決，協商不成的可向人民法院提起訴訟。 2 本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，經雙方簽字蓋章後生效。

甲 方： 乙 方：

負責人： 負責人：

年月日

房屋代理合同4

委託方（甲方）： 身份證號碼：

受託方（乙方）：

根據中華人民共和國有關法律、行政法規及重慶市相關地方法規的規定，甲，乙雙方在公平，公開，公正的基礎上籤訂本協議，甲方自願將本協議第一項所列房屋獨家委託給乙方銷售，甲乙雙方充分了解以下全部內容後簽訂本協議；

一、甲、乙雙方約定該套房屋的委託價格（包括該房屋的裝修及附屬設施）為：人民幣 元；（小寫 元 ）；

二、甲方無需向乙方支付佣金，乙方銷售該房屋的溢價部分（超出委託價格的部分）作為乙方的佣金、 借款墊資費、廣告費、通信及交通費用等。

三、委託期限為 年 月日起60工作日內，委託期限滿前兩日，若甲方未辦理書面終止手續， 則視為甲方同意繼續委託，本合同繼續生效，直至甲方書面終止。

四、相關費用：

1、經甲、乙雙方協商，關於該房屋交易的税費由買方承擔.

2、在簽訂本協議之日，乙方有權在不改動房屋主體結構的情況下，進行裝修，裝修的費用由乙方自行承擔，若到期後乙方未能出售上述房屋則甲方不補裝修費。

五、甲方的權利和義務：

1、委託期限內甲方不得與第三人簽訂該房屋的轉讓、包銷及買賣合同。

2、甲方應保證該房屋權屬無糾紛，若遇權屬糾紛問題給乙方造成損失，則應賠償乙方的損失，並承擔相應的違約責任。

3、甲方未經乙方允許不得撤銷本合同，不得將價格上調。

4、甲方保證所委託出售的房屋的權屬及其提供的相關資料真實、合法、房地產交易手續完備，並且無法定限制交易的情況。

5、甲方保證該房屋的共有人同意以此方式出售；

6、甲方有義務將該房屋的真實情況告知乙方；

7、甲方必須提供該房辦理過户所需的相關資料，並及時配合乙方辦理該房交易的相關手續。若購房方需辦理銀行按揭支付房款的，甲方提供相關資料配合辦理。

8、甲方應在簽訂本協議當日將該房屋的相關權屬證書、鑰匙交給乙方；以便乙方帶客户看房。

9、不得拆除及損壞房屋及附屬設施。

10、甲方應結清交房（指甲方與乙方所尋求的買方之間的交房）以前所產生的水、電、氣、物管、閉路、電梯、大修基金等與該房相關的一切費用，並在成交房屋後三月內遷出户口。

11、在乙方確定了上述房屋的.買方後，甲方應在接到乙方通知後七個工作日內提供所需資料配合辦理買方的按揭貸款、公證、過户等手續，若甲方故意不前來辦理則視為違約。

六、乙方的權利和義務

1、乙方自行承擔市場經營風險，在簽訂本協議後，應盡力為甲方做好宣傳，未經甲方同意不得撤銷本合同。

2、若在約定時間內，乙方將該房屋售出，乙方享受上述房屋溢價部份為其佣金。

3、乙方有權瞭解甲方房屋的具體情況。

七、違約責任

1、甲方若在簽訂本協議後違反以上條款，應向乙方支付該套房屋出售價格10%的違約金。

2、乙方在簽訂本協議後，在約定的時間內末將甲方房屋售出，乙方交給對上述房屋的裝修費用即作為違約金，同時乙方自行承擔該房屋的促銷費用。

八、其它約定：

上述房屋已被銀行作為產權人貸款抵押物，產權人的貸款金額為

人民幣伍拾萬元整。按規定，買方購買房屋時，則甲方應還清貸款後才能解押成交，由於甲方資金欠缺，故其貸款伍拾萬元由甲方向秦勇暫借用於銀行還款解押。

九、本合同在履行過程中若發生糾紛，雙方協商解決，解決不成的可向人民法院提起訴訟，本合同發生糾紛後，所產生的律師費，差旅費和實現債權所產生的費用，由過錯方承擔。

十、本協議一式兩份，雙方簽章生效。

甲方簽章： 乙方簽章：

身份證號碼：經辦人：

電話：

委託代理人： 簽約地點：

身份證號碼：

電話： 簽約時間： 年月日

房屋代理合同5

依據《中華人民共和國合同法》及相關法規的規定，甲方與乙方在平等、自願的基礎上，就乙方為甲方提供房屋出售居間服務的有關事項達成協議如下：

第一條委託事項

甲方委託乙方出售位於北京市______區____________________的房屋，建築面積______平方米，售價萬元。

第二條委託期限

委託期限自______ 年____月____日起至______年____月____日止，共計____個月零天，

第三條甲方義務

1、甲方應向乙方出示身份證、户口本、房產所有權證書或證明甲方對該房屋依法享有處置權的其他證明。

2、甲方不是產權人的，應出具產權人的書面委託書。

3、甲方對所提供的上述資料的真實合法性負責。

4、甲方應對乙方的居間活動提供必要的協助與配合。

5、甲方不得在委託期限內及期限屆滿後____月內與乙方介紹的承購人進行私下交易。

6、委託期內甲方不得無故終止合同，因特殊原因需要終止合同的應提前30天書面通知乙方，並承擔違約責任。

第四條乙方義務

1、乙方應向甲方出示營業執照、房地產經紀機構資質證書等合法的經營資格證明。

2、乙方應認真完成甲方的`委託事項，按照甲方的要求尋找承購人，將處理情況及時向甲方如實報告，併為承購人現場看房及甲方與承購人簽定《房屋買賣合同》提供聯絡、協助、撮合等服務。

3、乙方收取必要費用、佣金的，應向甲方開具收費票據。

第五條 佣金及其他費用

1、佣金標準按照甲方與承購人實際成交房款總額的%計算。

2、甲方與承購人簽定《房屋買賣合同》時，即向乙方支付佣金。

3、委託事項未完成的，乙方不得要求甲方支付佣金。

4、委託事項完成的，居間活動的費用由乙方負責。

第六條 違約責任

1、甲方未如約支付佣金、必要費用或者與乙方介紹的承購人進行私下交易的，應按照上述售價的5%向乙方支付違約金。

2、乙方提供虛假信息、故意隱瞞事實或有惡意串通行為的，應退還已收取的佣金，並賠償甲方因此受到的損失。

3、本合同簽定之日起此房屋由乙方獨家代理，甲方不得在委託期間自行出售或通過其他中介機構(含個人)出售此房屋。否則，應向乙方上述售價的5%作為違約金。

第七條合同爭議的解決方法

本合同履行期間發生爭議的，雙方友好協商解決。協商不能解決的，應向房屋所在地的人民法院提起訴訟。

第八條其他事項

1、本合同經雙方簽字或蓋章後即生效，合同書一式兩份，甲乙雙方各執一份。

2、需要補充協議、確認書、委託書等附件的，必須採取書面形式，並在甲乙雙方簽字蓋章後生效，附件與本合同享有同等法律效力。

特別提示：為了維護您的合法權益，請您仔細閲讀合同條款，並詳細填寫，當您的權益受到侵害或對我們的服務有不滿之處時，請您在第一時間撥打監督投訴電話：64475928，我們將及時為您協調解決。

甲方名稱：乙方名稱：

代 理 人：經 紀 人：

聯繫方式：地址：

證件號碼：證件號碼：

簽定時間：年月日

房屋代理合同6

委託方(甲方)：

委託代理人： 職務：

地址： 電話：

受託方(乙方)： 地址：

身份證號碼： 電話：

甲乙雙方經過協商，根據《中華人民共和國合同法》法有關規定，就甲方委託乙方代理銷售甲方開發樓盤的事宜，在互惠互利的基礎上達成以下協議，並承諾共同遵守。

第一條 合作方式和範圍

甲方委託乙方代理銷售 樓盤。甲方全權交付乙方代理銷售的套住房必須在合同約定的時間內達到100%。注：(如在合同約定的時間內所銷售的房屋未達到85%時，甲方扣除乙方所得全部佣金的10%;以此類推，如果銷售的房屋達到90%的，不獎不罰;銷售的房屋未達到90%時甲方扣除乙方所有佣金的5%;如果達到或超額完成95%以上時，獎10%提成;提前完成合同約定，甲方給予乙方獎勵，獎勵標準為每提前一個月獎5000.00元)。

第二條 合同期限

1、本合同代理銷售期限為19個月，自20_年4月1日至 20_年10月31日，甲乙雙方結清全部經濟費用，則本合同自動終止。

2、在本合同有效代理期內，甲方和乙方不得違約，否則違約方承擔相應責任。

3、在本合同有效代理期內，甲方不得再指定其它代理人。

第三條 費用負擔

本合同約定代理銷售的樓盤宣傳策劃、資料以及推廣、銷售人員的工資等費用均有乙方負責支付。甲方給予配合。

第四條 銷售價格的確定

銷售基價由甲乙雙方共同協商制定，以公司各樓宇的實際價格表為準，甲方提供並確認的.銷售價目表見(附件1)，如需調價，甲方以書面形式通知乙方，乙方接通知後即按新的銷售價格銷售。

第五條 代理銷售佣金及支付方式

1、乙方代理銷售的佣金按銷售合同總價款的百分之一結算。乙方實際銷售價格超出銷售基價(即溢價)部分有甲乙雙方五五分成(5:5比例)，代理銷售佣金由甲方以人民幣形式支付。

2、甲方同意按下列方式支付代理銷售佣金。甲方在正式銷售合同簽訂並獲得首期房款後，乙方對該銷售合同中指定房地產的代銷責任即告完成，甲方於每月30日之前按實際回款比例的百分之一計算代理銷售佣金，次月5日前支付代理銷售佣金。溢價款於每套合同價回款額度達到百分之百時全部結清。

3、乙方若代甲方收取房款，在合同簽訂並按合同收取房款後，收款當天或者第二天將房款存入甲方指定賬户。

4、因客户對臨時買賣違約而沒收的訂金，在客户無爭議後，由甲乙雙方五五分成。

第六條 甲方的責任

1、甲方應向乙方提供以下文件和資料

(1)甲方營業執照副本複印件和銀行賬户;

(2)開發建設項目，甲方向乙方提供國有土地使用證、建設用地規劃許可證、建設工程規劃許可證、建設工程施工許可證、商品房銷售許可證(包括商品房預售許可證)。

(3)關於代售項目所需的有關資料，包括：外形圖、平面圖、地理位置圖、室內設備、建設標準、電器配備、樓層高度、面積、規格、價格、其它費用的估算。

(4)乙方代理銷售該項目所需的收據、銷售合同，以實際使用的數量為準，餘數全部退回甲方;

(5)甲方正式委託乙方為合同簽訂項目銷售代理人。以上文件和資料，甲方應於本合同簽訂後三天向乙方交付齊全。甲方保證客户購買樓盤的實際情況與其提供的資料相符合。

2、甲方應積極配合乙方的銷售，保證提供給乙方的房產信息無誤。

第七條 乙方責任

1、在合同期內，乙方應做以下工作：

(1)指定推廣計劃書(包括市場定位、銷售對象、廣告宣傳等);

(2)根據市場推廣計劃，指定銷售計劃、時間安排;

(3)按照甲乙雙方一定的條件，在委託期內，進行廣告宣傳、策劃;

(4)派送宣傳資料、銷售書;

(5)在甲方的協助下，安排客户考察並介紹項目及相關情況;

(6)利用各種形式開展多渠道銷售活動;

(7)在甲方與客户正式簽署銷售合同前，乙方以代理人身份簽署房屋認購合同，並收取定金;

(8)乙方不得超越甲方授權向購房者做出任何承諾。

3、乙方應信守甲方所規定的銷售價格，非經甲方的授權，不得擅自給客户任何形式的折扣。在客户同意購買時，乙方應按甲乙雙方確定的付款方式向客户收款。若遇特殊情況(如客户一次性購買多個單元)，乙方須告知甲方，作個案協商處理。

4、乙方收取客户所付款項後不得挪用他用，不得以甲方的名義從事本合同規定的代理銷售樓盤以外的任何其他活動。

第八條 合同的終止和變更

1、在本合同到期時，雙方若同意終止本合同，雙方應通力協作妥善處理終止合同後的有關事宜，結清於本合同有關的費用，完備與法律經濟相關事宜。本合同終止，雙方的合同關係即告結束，甲乙雙方不再互相承擔任何經濟及法律責任。

2、經甲乙雙方同意可簽訂變更或補充合同，其條款與本合同具有同等法律效力。

第九條 違約責任

雙方違反合同約定的，支付10000元的違約金。並約定如下：在甲乙合作期間甲方不得再指定其它代理人;乙方不得低於基價銷售。特定關係户由甲方決定成交價，乙方所得的百分之一佣金比例不變，結算佣金基價下調;甲方對已委託代銷樓盤不再談判銷售，如有客户找到甲方，甲方及時推介，最終談判權歸乙方。

第十條 其他事項

1、本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，經雙方代表簽字蓋章後生效。

2、在履約過程中發生的爭議，雙方可通過協商、訴訟方式接解決。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

房屋代理合同7

委託人：____________________________

租賃代理機構：______________________北京市建設委員會

北京市工商行政管理局

二〇〇八年五月修訂

北京市房屋出租委託代理合同

委託人（甲方）：____________________________ 證件類型及編號：______________________

租賃代理機構（乙方）：______________________ 備案證明編號：________________________

依據《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規的規定，甲乙雙方在平等、自願的基礎上，就房屋出租委託代理的有關事宜達成協議如下：

第一條 房屋基本情況

（一）房屋坐落於北京市____________區（縣）____________ 街道辦事處（鄉鎮）________________ ，建築面積_________平方米。

（二）房屋權屬狀況：甲方持有（□房屋所有權證/ □公有住房租賃合同/ □房屋買賣合同/ □其他房屋來源證明文件），房屋所有權證書編號： 或房屋來源證明名稱： ，房屋所有權人（公有住房承租人、購房人）姓名或名稱： ，房屋 （□是 / □否）已設定抵押（出租房屋信息登記表見附件一）。

第二條 房屋租賃用途_______________________租賃用途：________________________ ；如租賃用途為居住的.，居住人數不得多於________ 人。

第三條 出租代理權限及期限

（一）乙方出租代理權限為：□ 代甲方出租房屋並辦理與承租人之間的洽商、聯絡、簽約事宜；□代甲方辦理與房屋租賃有關的備案、登記手續；□代甲方向承租人收取租金；□代甲方向税務部門繳納税費；□監督承租人按照房屋租賃合同的約定履行義務； 。

（二）出租代理期自______年______月______日至______年______月______日，共計______年______個月。

（三）甲方應於______年______月______日前將房屋交付給乙方，《房屋交割清單》見附件二。

（四）出租委託代理期限屆滿或本合同終止後，乙方應將房屋交回。

第四條 租金

（一）租金標準：__________元/（□月/ □季/ □半年/ □年），租金總計：人民幣__________元整（?：__________ ）。

（二）租金收取方式：甲方在___________________銀行開設賬户，賬號為___________________；乙方在___________________銀行開設房屋租賃代理租金專用賬户（該賬户信息可通過北京房地產中介行業協會網站（）和北京建設網（）查詢），賬號為： ，乙方通過該賬户收取租金並按約定劃入甲方賬户。

（三）乙方將各期租金劃入甲方賬户的日期:_______________，________________，

第五條 佣金及相關服務費用

甲方向乙方支付的費用標準、計算方式及關於裝修、傢俱電器等有關費用約定見附件三。

第六條 押金

甲方交付房屋時，乙方（□是 / □否）向甲方墊付押金，金額為：____________元（大寫：_______________________元）。出租委託代理期限屆滿或合同終止後，押金除抵扣應由乙方或承租方承擔的費用、租金及違約賠償責任外，剩餘部分應如數返還乙方。

第七條 其他費用

出租委託代理期限內，甲方不承擔與房屋有關的下列費用_________________________ ：

(1)水費

(2)電費

(3)電話費

(4)電視收視費

(5)供暖費

(6)燃氣費/煤氣費

(7)物業管理費

(8)房屋租賃税費

(9)清潔費

(10)上網費

(11)車位費

(12)室內設施維修費

（13）其他費用 。

本合同中未列明的與房屋有關的其他費用均由甲方承擔。如乙方或承租人墊付了應由甲方支付的費用，甲方應根據相關繳費憑據返還相應費用。

房屋代理合同8

出租方：____________

代理方：____________

特別告知

一、本合同為大連市國土資源和房屋管理局與大連市工商行政管理局共同制訂的示範文本，供出租方委託房地產經紀機構（代理方）代理出租房屋使用。

簽約前當事人應仔細閲讀合同各項條款，未盡事宜可在第十五條"其他約定事項"中或在合同附件中予以明確。

二、出租方應當出示下列材料：

（一）房屋權屬證明；

（二）身份證明；

（三）共有人同意出租的證明；

（四）將房屋出租給境外人員及外資機構的，還應具備涉外安全審查批准文件。

三、房地產經紀機構（代理方）應當出示下列材料：

（一）營業執照；

（二）房地產經紀機構資質證書；

（三）房地產經紀人員從業資格證明；

（四）交納租賃代理保證金的有關憑證。

四、雙方應共同查驗房屋內的設施、設備，填寫《房屋附屬設施、設備清單》並簽字蓋章。

五、合同內的空格部分可由雙方根據實際情況約定填寫。

大連市房屋出租代理合同

出租方（甲方）：________

代理方（乙方）：________

依據《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規的規定，甲乙雙方在平等、自願的基礎上，就房屋出租代理的有關事宜達成協議如下：

第一條

房屋基本情況

該房屋坐落於大連市______區（縣）_______________________。

該房屋為：樓房____室_____廳____衞，平房____間，建築面積_______平方米，使用面積_______平方米，裝修狀況_____________，其

其他條件為_____________________________，該房屋（□已/□未）設定抵押。

第二條

房屋權屬狀況

該房屋權屬狀況為第______種：

（一）甲方對該房屋享有所有權的，甲方或其代理人應向乙方出示房屋所有權證，證書編號為：_____________________________。

（二）甲方對該房屋享有轉租權的，甲方或其代理人應向乙方出示房屋所有權人允許甲方轉租該房屋的書面憑證，該憑證為：。

第三條

房屋用途

該房屋用途為：_______________________。

第四條

代理權限（可多選）

乙方的具體代理權限為：（□以甲方名義代理出租該房屋並辦理與承租方之間的洽商、聯絡、簽約事宜，□代甲方向承租方收取租金，□監督承租方按照房屋租賃合同的約定履行其他義務，□_____________。）

第五條

出租代理期限

（一）出租代理期自_______年_____月_____日至_______年_____月_____日，共計_____年______個月。出租代理期限的變更由雙方書面另行約定。

（二）甲方應於_______年______月_______日前將該房屋交付給乙方。

第六條

租金

（一）租金標準為___________元/（□月/□季/□半年/□年），租金總計：_______________________元（大寫：______________________元）。出租代理期內租金標準調整由雙方另行書面約定。

（二）租金收取方式：（□甲方直接向承租方收取/□乙方代為收取）。

雙方選擇由乙方代為收取租金的，適用以下款項：

1、甲方將該房屋交付乙方後，無論該房屋實際出租與否，乙方均應按約定的租金標準向甲方交付租金。

2、如乙方實際出租該房屋的價格高於與甲方

約定的租金標準的，則高出部分（□歸甲方所有/□歸乙方所有/□_________________）。

3、本合同簽訂之日起三個工作日內，乙方應將其中一份合同送達租金代收、代付銀行即______________________銀行，由銀行為甲方開立賬户。

4、乙方自_____年____月____日起開始按（□月/□季/□半年/□年）通過代收、代付銀行向甲方支付租金，支付時間分別為：_________、_________、_________、_________、_________、_________、_________、_________。

第七條

佣金

出租代理期內其中______日作為乙方工作期，具體日期為____________，工作期內的租金收入作為乙方佣金，按以下方式向乙方支付：（□由代收、代付銀行劃帳/□________）。

第八條

房屋租賃保證金

甲方交付該房屋時，乙方（□是/□否）向甲方墊付房屋租賃保證金，金額為：__________________元（大寫：__________________元）。出租代理期限屆滿或合同解除後，房屋租賃保證金除抵扣應由乙方承擔的.費用、租金以及乙方應承擔的違約賠償責任外，剩餘部分應如數返還乙方。

第九條

其他費用

代理期限內，甲方不承擔與該房屋有關的以下費用（可多選）：

□水費/□電費/□電話費/□電視收視費/□供暖費/□燃氣費/□物業管理費/□__________________。以上費用乙方可根據實際情況與承租方約定具體支付責任。房屋租賃税費以及本合同中未列明的其他費用均由甲方承擔。

第十條

房屋及附屬設施的維護

（一）出租代理期內該房屋及其附屬設施的維修責任：甲方負責_____________；乙方負責______________________。

（二）甲方（□是/□否）允許乙方或承租方對該房屋進行裝修、裝飾或添置新物。允許的，對該房屋進行裝修、裝飾或添置新物的具體事宜另行書面約定。

第十一條

轉委託及告知義務

出租代理期內，未經甲方書面許可，乙方不得將代理事宜全部或部分轉委託給他人。

乙方將房屋出租後，應將承租方及房屋租賃的有關情況如實告知甲方。

第十二條

合同的解除

（一）經甲乙雙方協商一致，可以終止合同。

（二）有下列情形之一的，本合同終止，甲乙雙方互不承擔違約責任：

1、該房屋因城市建設需要被依法列入房屋拆遷、危改範圍的。

2、因地震、火災等不可抗力致使房屋毀損、滅失或造成其他損失的。

房屋代理合同9

出售方（甲方）：________________________

地址：________________________

身份證號碼：________________

電話/BB機/手機：________________

代理方（乙方）：________________

地址：________________

總機：________________

傳真：________________________

經甲乙雙方協商，自願達成如下協議：

第一條委託代理項目：甲方將擁有產權（或處置權）的________市

（即：）全權委託乙方代理出售。該房建築面積________㎡，非住宅面積________㎡。

第二條委託出售價格：人民幣________元，大寫________元。並附送a、固定裝修b、傢俬c、家電d、

第三條房款結算：甲方同意乙方以高於或低於上述委託價格對外銷售該房屋，但乙方應嚴格按照委託出售價格與甲方結算。

第四條甲方承諾如下事項

1、保證上述委託房屋產權清楚，無任何糾紛，否則甲方須向乙方及承購方承擔造成損失的補償。

2、同意承購方（同意打“√”）：a、一次性付款b、按揭付款。

3、同意交易税費（同意打“√”）：a、按國家規定各付b、買方包税c、賣方包税

4、同意該房屋交割前結清所有的物業管理費、水電費、有線電視收視費等使用費用，並遷出該房户口，以便承購方入户。

5、若該房仍在按揭，則自行清償所欠銀行款項。

第五條甲方須向乙方提供業主身份證及產權證明文件原件（指房地產權證、購房合同、房款收據或發票），並留存複印件。系產權共有人或委託他人還須提供共有人身份證和授權委託書及受託人身份證原件及複印件。房屋內無人居住及無財物，須提供該房屋鑰匙。

第六條委託期限：自簽定合同日起個月，即至200

年月日止（若乙方已在上述期限內將該房屋售出，則委託期至產權及房屋轉移到承購方完畢止）。

第七條銷售費用：銷售上述房屋所產生的宣傳廣告費及勞務費，概由乙方負擔，與甲方無關。

第八條產權權屬變更及房款給付：

第1種：該房未辦產權證只需更名。甲方須在接到乙方通知（電話或信息）三天內為承購方辦理好房屋更名手續；

乙方則在承購方取得更名後的購房合同和房款收據（或發票）後的三天內將房款一次性付給甲方。

第2種：該房屋已辦理房地產權證。甲方須在接到乙方通知三天內同乙方及承購方將權屬變更資料交予市房地產登

記中心。交件的當日或次日，如果承購方是一次性付款，則乙方付給甲方房款總額的40%，餘款在取得承購

方房產證的當天或次日付清；如果承購方是按揭付款，則乙方付給甲方房款總額的30%（以銀行批准貸款須

交的首期為準），餘款由銀行直接劃入甲方設立的帳號。

第3種：該房屋已辦理房地產權證，但仍在銀行抵押。乙方付給甲方壹萬元，甲方在接到乙方通知三天內將銀行所

欠款項清償，並取得撤消抵押登記後的房地產權證。清償後，產權權屬變更及房款給付與“第2種”相同。

第九條違約責任：

1、乙方若不按合同第八條的`規定及時將房款給付甲方，每逾期一日，按銀行同期利息支付滯納金給甲方，

超過15天甲方有權收回房屋，並且乙方須按委託價格的15%支付違約金給甲方。

2、甲方若所委託房屋產權有糾紛或甲方變卦以及不按通知時間內來辦理產權過户更名手續，應承擔相應責任

由此而導致承購方退購，則甲方須無條件返還已收全部款項並支付乙方委託價格的15%的違約金給乙方。

3、承購方承諾購買房屋要求甲方清償銀行貸款後又不購買此房，則甲方已收保證金不予退還。

第十條房屋交割：在承購方取得房產證的當天或次日，甲方須將結清了物業管理費及水電費等使用費用，並已遷出户口的房屋交給承購方使用。甲方與承購方另有約定的除外。

第十一條佣金：該房屋成交後甲方一次性付給乙方佣金，為出售價格的2%及高於委託價部分。

第十二條委託期內，任何一方不得單方終止合同。該房屋為乙方獨家銷售，甲方未經乙方同意，不得擅自與乙方介紹的買家發生交易，不得自行或再委託他人銷售，否則，除按上述標準支付佣金外，同時應按出售價的15%支付違約金給乙方，並承擔由此造成的經濟損失。

第十三條本合同一式二份，甲乙雙方各執一份，簽字或蓋章即生效，均具同等效力。補充條款：

甲方（簽章）：________________________

乙方（簽章）：________________________

代理人：________________________________

經辦人：________________________________

房屋代理合同10

尊敬的審判員：

江蘇###律師事務所接受徐州***職業學校的委託，指派我們擔任本案原告的一審訴訟代理人，通過法庭調查及庭審質證，現根據事實及法律、法規發表代理詞。

一、被告的行為給原告造成了重大經濟損失，應該依法賠償。

被告的行為阻礙了原告各項工作的順利進行，造成了重大經濟損失。根據《物權法》第34條、37條之規定，被告應該返還非法佔有的綜合樓地下室，並賠償原告自20xx年7月17日至今的經濟損失(以承包期限內總承包金額為計算依據)130166.6元及利息29819元，共計159985.6元。

二、原被告簽訂的`超市承包協議合法有效，雙方應共同遵守。

20xx年7月，原告對校內綜合樓地下室進行了超市招標，被告進行了投標。被告在標書中承諾，嚴格執行學校的管理制度，無條件接受學校的監督和管理。並在經營期滿時，積極配合學校進行評估驗收。20xx年7月16日，原被告簽訂了《超市承包協議書》。協議書約定，承包經營期限為一年，具體期限為20xx年7月16日至20xx年7月15日。另外，協議約定被告應服從原告對被告承包經營區域進行的整體規劃。上述招投標及原被告簽訂的協議是當事人真實意思表示，不違反法律法規的強制性規定，合法有效。原被告雙方應該共同遵守該協議的法定義務和約定義務。

三、被告在協議到期後拒不搬出，侵犯了原告對綜合樓地下室的所有權。

原告作為國家級重點學校，為了更好地實現跨越式發展，改善教育教學硬件設施，向主管單位申請了教學樓、室內體育館項目建設，並於20xx年12月、20xx年5月得到了批覆。根據主管部門的批覆和承包協議第七條(協議期滿，甲方如認為合作良好，可繼續簽訂協議;如重新招標，乙方在同等條件下可優先)之約定，原告通過辦公會進行了研究，並作出對綜合樓地下室進行重新規劃，在協議到期後將超市搬出地下室的決定。為使被告做好充分的搬出準備，原告在20xx年6月22日就對被告下達了協議到期後搬出的通知。後來原告又於20xx年7月15日向被告發出書面通知，限期搬出。此後，原告採用律師函、口頭通知等多種形式催促原告將超市內物品搬出地下室，但是被告一直沒有履行退還租賃物的法定義務和配合學校工作的書面承諾。根據《物權法》第39條之規定，被告拒不將超市內物品搬出地下室的行為，屬於無權佔有，嚴重侵害了原告對綜合樓地下室佔有、使用、收益、處分的權利。

以上代理意見請法庭參考採納。

江蘇###律師事務所 ###

房屋代理合同11

委託方：（甲方）

地址：

受託方：（乙方）

地址：

甲方為房地產項目的開發商，乙方為專業房地產營銷策劃公司。經雙方協商，就甲方委託乙方代理“房地產項目”的營銷策劃、廣告策劃和銷售等有關事宜，達成以下協議：

一、委託內容及期限

1、甲方委託乙方為甲方開發的“（以下簡稱該項目）的營銷策劃、廣告策劃和銷售總代理。

2、委託期限壹年，暫定自月由於甲方原因造成該項目工程延誤，由乙方申請雙方可協商將委託期限續延，另行簽定補充協議。

3、在委託期內，除甲乙雙方外，任何其他單位均不參與該項目的營銷策劃和銷售事宜。

二、雙方權利與職責

（一）甲方權利與職責

1、確保該項目作為商品房開發的手續完整和合法，對該項目有完全的土地使用權及處分權，沒有其他權利人主張權利。

2、保證該項目工程建設無嚴重的質量問題和貨不對版現象。

3、負責辦理該項目銷售所需的法律文件和媒體廣告的審批手續。

4、承擔該項目營銷推廣費用，營銷推廣費用為可售總額的3%。

5、負責在現場收取該項目的銷售款項，向客户提供一次付款、銀行按揭等靈活多樣的付款方式。

6、負責在現場設立售樓部，負責設立費用。並於該項目對外銷售前30日可完全進場使用，積累客源。

7、保證於該項目對外銷售前三十日，負責提供按雙方確定裝修標準的示範單位套，供客户參觀參考，指導消費。

8、負責辦理銀行按揭手續。

9、保證於該項目入户前完成社區整體基礎設施和園林建設。

10、同意在有關該項目的宣傳推廣資料上印上乙方的名稱和電話。

11、為了更好地銷售該項目，加之該項目買受羣體的特殊性，甲方同意在黑龍江省哈爾濱市、大慶市設立銷售分公司，並負責分公司前期籌備基本費用（房租、裝修、辦公用品等）。

（二）乙方權利和職責

1、本合同簽定之日起個工作日內完成該項目的策劃總案。

2、作好該項目的前期策劃工作（含該項目的整體規劃、户型設計，環境綠化建議和售樓部設計裝修建議等）。

3、全權負責售樓部的運作和管理工作。

4、及時向甲方反饋營銷工作信息，每月向甲方呈報銷售情況明細報表，針對實際情況提供各階段具體營銷策劃方案。

5、負責該項目的銷售工具、銷售資料與廣告宣傳的策劃、設計及製作和投放工作，銷售資料、銷售工具和廣告策劃的製作和投放費用的報價不高於市場價格。

6、保證該項目住宅、車庫和商服的實際成交均價不低於乙方呈報甲方批准的“價格執行方案”確定的實際成交均價。

7、負責代甲方與客户簽定《認購書》和《商品房買賣合同》，簽署內容按雙方確認的範本執行，超出範本範圍內的.條款，必須徵得甲方同意才能簽署；指導客户將購房款交付甲方帳户。

8、負責客户的售後跟進工作，及時提示、催促欠款，合理耐心解釋客户投訴，同時完成甲方交辦的客户資料調查統計工作。

9、必須嚴格執行甲乙雙方確認的銷售政策，不得超越甲方授權向客户作出任何承諾。

10、收到甲方支付的代理費時，向甲方提供税務部門的正式發票。

11、負責XX、XX銷售分公司前期籌備具體工作，負責分公司日常管理、銷售、人員招聘及工資等。

（三）、共同責任

1、乙方協助甲方對該項目的推廣策略、銷售價格及付款方式的建議，經由甲方確認後，由乙方負責具體執行。如推銷過程中需變動金額或銷售資料中的條款，乙方須得到甲方同意，方可作出修改。甲方工程進度的變化或設計上的修改應及時書面通知乙方。

2、甲方同意該項目的住宅、車庫和商服的實際成交均價以乙方呈甲方批准的“價格執行方案”為核算標準。甲方同意乙方在推廣中可按既定的內部折扣（折扣率及乙方權限總額以“價格執行方案”為準）給予客户一定的折扣優惠，超出內部折扣範圍的優惠必須徵得甲方同意並附上甲方總經理的批條。

3、雙方同意委託期限內所有交易均定為乙方業績，並按下述第三條規定支付乙方營銷代理費。

（四）、雙方應達到的工作目標

1、甲方按時按質完成上述“甲方權利與職責”中規定的工作。

2、乙方銷售目標：

第一階段：於該項目預售證辦妥、正式開盤後三個月內，工程形象全面封頂時，完成該項目可售總金額的%。

第二階段：於該項目完全達到進户標準並完成小區整體基礎設施和園林建設時，累計完成該項目可售總金額的%。

第三階段：代理期內，累計完成該項目可售總金額的%。

3、如該項目建設進度有變化，銷售目標也應相應調整，雙方可另行約定。

三、營銷代理費的計算、支付及獎罰方式

（一）策劃費乙方為該項目進行營銷策劃及廣告策劃，甲方同意在簽署本合同之日支付乙方策劃費人民幣拾萬元整。

（二）代理服務費

1、計算及支付方式

（1）雙方同意，該項目的代理服務費按實際成交額的%收取，並按月結算。

（2）選擇銀行按揭成交的客户和甲方總經理同意客户緩交房款的，客户累計繳交房款的30%即視為全額回款，按成交總額計提代理服務費。

（3）由於甲方原因打折成交的，乙方視同期實際銷售價格為實際成交額並按本條（1）款結算代理服務費。

（4）每月25日，乙方按當月銷售回款總額向甲方呈交請款單，甲方在接到乙方請款單後5日內向乙方支付當月全額代理服務費。

2、獎罰方式

（1）合同代理期內，若該項目已售面積實際成交均價比“價格執行方案”確定已售面積的成交均價有所提升，甲方同意給予乙方獎勵提成。

（2）獎勵金額=（乙方完成的已售面積的銷售總金額-價格執行方案規定已售面積的銷售總金額）×50%。

（3）獎勵提成支付方式與代理服務費支付方式相同。

（4）如乙方因自身原因未完成階段銷售目標，甲方在該階段已成交金額應提代理費中扣除20%作為罰金；如乙方在下一階段完成所扣階段目標，甲方返還所扣罰金。

四、合同終止事由

本合同除在法律規定情形下終止外，還可因下列情形而終止：

1、甲方未能按時支付代理費逾期30日，乙方有權向甲方發出書面解除合同通知書，該通知於乙方發出通知之日起七日後生效，乙方有權向甲方追索欠款及滯付違約金。

2、乙方因自身原因不能按階段完成銷售目標，甲方有權發出書面解除合同通知，該通知於甲方發出之日起七日後生效。在此期間成交的單位，甲方需付給乙方全額代理服務費。

五、爭議的解決

在合同履行的過程中，如雙方產生爭議，可協商解決，如協商不成時，可向乙方法院提出訴訟。

六、合同的附件由乙方呈甲方批准的該項目的“價格執行方案”，作為本合同的附件，與本合同具有同等法律效力。

七、本合同一式四份，甲、乙雙方各執兩份，於雙方法人代表簽字、公司蓋章之日起生效，均具同等法律效力。

甲方：

法人代表：

乙方：

法人代表：

年月日

房屋代理合同12

委託方（以下簡稱甲方）：

受託方（以下簡稱乙方）：杭州永祺房地產代理有限公司

甲乙雙方本着平等自願、互惠互利原則，就甲方委託乙方代理出租房屋有關事宜達成如下協議：

1、 委託代理出租房屋坐落於杭州市_____________________________________（以下簡稱該物業），面積：_______㎡，出租意向價格：________元/㎡.天或 元/月（按實際成交價格為準）。

2、 該物業裝修情況：_________________________________________________________________。

3、 甲方確保向乙方提供的該物業詳細信息真實有效，積極配合接洽乙方介紹的客户。

4、 該物業租賃成功，由乙方負責辦理簽署正式房屋租賃合同，甲方一次性向乙方付清代理服務費，代理服務費按壹個月租金計算，支付時間為：甲方收到第一期房款後三個工作日內支付給乙方。

5、 代理期內，甲方與乙方所介紹的承租方私下完成租賃交易或利用了乙方提供的`信息、機會等條件但未通過乙方而與第三方完成租賃交易的，都應向乙方支付違約金。違約金金額為該物業實際代理服務費的貳倍,同時本協議終止。

6、 本協議履行期間，甲方與乙方介紹的承租方簽定租房協議並支付租房定金後，承租方違約並已預付定金的，甲方同意將其依法沒收定金的50%支付給乙方，作為代理服務費。

7、 本協議履行期間，甲方與乙方介紹的承租方簽定租房協議並支付租房定金後，甲方違約的，甲方仍須按該房屋半個月租金標準向乙方支付代理服務費。

8、 甲方已完全理解上述條款，自願承擔本協議涉及的全部法律責任。

9、 其他約定：

甲方：（簽章）

乙方： 杭州永祺房地產代理有限公司

身份證號： 經辦人：

工作單位：

聯繫電話：

簽定時間： 年月日

簽定時間： 年月日

房屋代理合同13

甲方：（系租賃代理機構）

乙方：（系“房屋租賃代理租金專用賬户”開設銀行）

為保證房屋租賃當事人的合法權益，保障房屋租賃代理租金的安全，根據有關法律、法規，在遵循公平信用原則的基礎上，經甲、乙雙方協商一致，就乙方為甲方開設房屋租賃代理租金專用賬户、進行租金代收代付事宜達成如下協議：

第一條、本協議所示的代收代付對象為甲方所代理出租房屋的租金。

第二條、乙方為甲方開設“房屋租賃代理租金專用賬户”（以下簡稱“租金賬户”），該“租金賬户”專門用於代收代付甲方所代理出租房屋的租金，“租金賬户”應與甲方自有的結算賬户分開。除甲方按有關規定應收取的代理費及其它延伸服務費用外，租金賬户中的資金只能用於向出租人支付租金，不得用於其他用途。甲方提供其他延伸服務的，應在出租代理合同中註明所提供延伸服務的項目及收費標準。

第三條、甲方代理出租房屋的，應在《北京市房屋出租委託代理合同》簽訂之日起三日內通過市建委租賃合同網上備案系統填報合同及出租房屋的相關信息，網上備案系統據此生成付款列表，甲方定期下載打印付款列表並蓋章後送交乙方，乙方核對無誤後向出租人代付租金並在網上備案系統上標註付款信息。

第四條、甲方將所代理房屋出租的，甲方與承租人簽訂《北京市房屋租賃合同（經紀機構代理成交版）》時，應在合同中約定通過租金賬户代收代付租賃房屋的租金。乙方應定期向甲方提供收款清單，甲方據此在網上備案系統上標註收款信息。

第五條、甲方要求從租金賬户提取代理費及其它延伸服務費用的，應不超過租金賬户同期收入的`10%。確實超過同期收入的10%的，應提供費用明細清單，乙方通過網上備案系統進行核對後予以劃轉。

第六條、房屋出租代理合同有效期內，甲方未能將房屋出租的，甲方應將自有資金通過租金賬户支付給出租人。

第七條、承租人未按期支付租金的，甲方應用自有資金墊付租金，承租人補交租金後，甲方可從租金賬户中提取相應金額。

第八條、甲方提取佣金或墊付房租的，應向銀行提交書面申請及相關材料，經銀行審核後將相應款項匯入甲方自有資金賬户。

第九條、房屋租賃合同或出租代理合同發生變更、終止的，房地產經紀機構應當自合同變更或者終止之日起1日內，在網上備案系統予以變更、註銷。未及時變更或註銷造成糾紛的，由甲方承擔責任。

第十條、乙方按照國家有關規定，對甲方開立的“租金賬户”計息。

第十一條、乙方詳細記錄“租金賬户”資金收支情況，並根據甲方需要向甲方提供。

第十二條、租金帳户存續期間，若司法機關、行政機關等有關部門對“租金賬户”進行凍結或扣押，甲、乙雙方均有義務出示證據以證明租賃代理租金及其銀行賬户的性質。

第十三條、市、區縣建委（房管局）及中介協會履行對租金賬户的資金劃轉情況監督檢查職責時，甲乙雙方均應予以配合，並按要求提供經銀行和機構蓋章的銀行對賬單原件及相關材料。

第十四條、服務費用：

第十五條、本協議未盡事宜由甲、乙雙方另行協商解決。

第十六條、本協議在履行中如發生爭議，雙方應協商解決。協商不成時，雙方同意按下列第種方式處理：

（一）任何一方均可向人民法院提起訴訟；

（二）提交北京仲裁委員會仲裁。

第十七條、本協議一式份，甲、乙雙方各執份，交北京房地產中介行業協會備案一份。

第十八條、其他約定

甲方（公章）：

乙方（公章）：

法定代表人（簽字）：

法定代表人（簽字）：

年月日

年月日

房屋代理合同14

甲方：

乙方：

經雙方協商，在乙方成立銷售公司前，甲方委託乙方為“萬泰陽光城”(暫定名)項目開發顧問並代理銷售，達成如下協議：

第一條：委託內容

甲方委託乙方提供專業的市場研究及營銷推廣，並代理銷售房屋。

第二條：委託時間

自雙方簽訂合同之日起至乙方完成雙方約定之銷售任務止，雙方約定銷售週期為自本合同簽定之日至所售房屋辦理完入住。

第三條：代理銷售範圍

“萬泰陽光城”第一期開發房屋面積約 平方米(含商業面積)，其中乙方承銷 平方米。

第四條：銷售價格

根據雙方市場調研協商樓房銷售價格，根據每棟樓、各樓層位置、每套房獨立定價，分別細化銷售底價及優惠方案，並最終以甲方公佈的銷售價格為準(詳見銷售價格明細表)

第五條：雙方權利和責任

(一)甲方權利和責任

1、積極配合乙方工作，為乙方逐步提供關於該項目儘可能詳細的資料，這些資料包括建築施工圖紙，整體規劃設計圖，工程進度表，裝修及入住標準，各户型銷售面積等，為乙方提供房源情況：面積、位置、户型等資料。

2、甲方承擔沙盤、工地圍牆、户外廣告、户型模型、輸出性廣告費用

3、甲方負責辦理《商品房屋買賣合同》的備案及房屋產權登記等相關工作。

4、項目在建設過程中，若發生規劃或設計變更，甲方應及時通知乙方。

5、負責協調政府相關職能部門的關係，以保證銷售的順利展開。

6、委託專人負責與乙方對接工作，負責與乙方對賬，及時辦理房產證等產權手續。

7、甲方負責收取客户交納的各項款項。包括：定金、購房款及客户交付的其他費用等。

8、為乙方提供銷售所需的票據、認購書、商品房買賣合同等。

9、甲方有權隨時調閲銷售情況的相關信息，有權對乙方銷售人員的配備及提供的數據資料進行檢查和監督。

10、甲方負責管理銷控表，做銷售登記工作，並根據銷售實際情況及時調整銷售策略。

(二 )乙方責任和權利

1、乙方在本合同簽訂後，有核心專業人員組成專案銷售執行小組，營銷人員不多於10人，專業人員的個人簡歷需經甲方審核確認。

2、乙方負責進行市場調研，根據市場情況、負責提供各階段的銷售思路、銷售方案，銷售價格及付款方式供甲方參考。

3、根據項目實際情況，以雙方商定的工作目標為導向，合理組織和實施銷售工作。

4、負責客户接待，根據甲方簽字認可的項目資料，如實向客户介紹項目的法定手續、户型、建築面積、建築標準、付款方式、交房日期和客户預售購房合同條約等情況：運用相應的銷售技巧、充分調動客户的購房積極性，實現客户順利訂房，簽訂購房合同向客户收取貸款手續，催收購房款。

5、乙方銷售上述房產時，不得向用户做任何虛假承諾，不得損害甲方的利益及形象。不得代替甲方收取客户任何費用及簽署各類合同，如有上述情況發生所產生的糾紛一切責任由乙方承擔。

6、約定履行期間，乙方負責派出銷售人員及聘用人員的培訓、工資及相應的福利待遇和安全保障，如因勞務或其他因素而與銷售人員產生的糾紛由乙方負責承擔，與甲方無關，如因此給甲方造成的損失，甲方有權從乙方預留提成款中扣除。

7、乙方代理期限內，根據甲方要求填寫各種房屋銷售合同(協議)文本，並負責現場審核，保證各種房屋銷售合同(協議)文本內容無誤。

8、負責收集貸款客户資料，協助完成按揭貸款的相關工作。

第六條：乙方服務內容：

(一)市場調查

1、本城市整體房地產狀況調研。

2、本城市及周邊城市房地產市場供求狀況調研。

3、目標客户羣體的調研與劃分。

4、本區域競爭樓盤調研(價格、目標客羣、產品)。

(二)銷售組織

1、客户接待及銷售執行。

2、認購書及《商品房買賣合同》的填寫。

3、催收房款。

4、催收貸款資料，幫助客户辦理按揭貸款。

5、銷售控制。

6、促銷活動執行。

7、價格控制。

第七條：代理佣金

1、該項目委託期限內代理佣金為底價佣金。

雙方制定銷售任務(詳見銷售任務責任書)，如按約定完成，甲方付給乙方的提成佣金比例為銷售回款金額的0.7%【其中乙方個人提成佣金為0.1%(包含底薪2500元)，乙方聘用的銷售業務人員提成佣金為0.6%(包含底薪1000元及提成佣金0.5%)】。

第八條：佣金核算方式

1、佣金的發放標準

依據第七條銷售任務責任書的約定，作為核算乙方提成佣金的標準，如乙方按雙方約定的`銷售額，在101%-110%區間內，增加佣金的0.01%，111-119%區間增加佣金0.02%，在120-129區間內，增加擁金0.03%，在130%-139%區間，增加擁金0.04%，在140%以上最高按增加擁金0.05%計算。

如乙方沒有按雙方約定的銷售額回款，在90%-99%區間內，扣減佣金的0.02%，80-89%區間扣減佣金0.04%。，在70-79區間內，扣減擁金0.06%，在69%以下，甲方有權解除與乙方的代理銷售合同。乙方未提取的佣金甲方分期分批結算，並扣除後續為其客户服務的其他銷售人員的應得服務費用0.2%。

在雙方約定的銷售週期內，乙方如連續3個月不能完成雙方約定的銷售任務，並且未按期主動離崗，超過20天，乙方向甲方支付全部佣金的10%作為對甲方補償，超過40天，乙方向甲方支付全部佣金20%作為對甲方的經濟補償，超過60天，甲方有權將未發放給乙方的佣金全部扣除以補償甲方的經濟補償。

2、結算方式：

(1)每個月的月底以甲方的財務扎帳日為佣金結算日，結算時由乙方上報銷售回款明細表及佣金情況明細表，經甲方審核後，在10日內將佣金結算給乙方。

(2)在乙方獨立成立銷售公司前，自簽訂本合同之日起至銷售合同未簽定前，開始預收的房款提成佣金低於乙方及業務員的底薪總和時，底薪暫由甲方墊付，在銷售合同簽定後從乙方相應提成佣金中分批扣減。

(3)在銷售合同未簽定前，對於一次性付款及首付款超過30%的房屋，甲方向乙方結算該套房屋實收款銷售佣金的50%。如遇退房的在下月扣減乙方相應提成佣金。

(4)銷售合同簽訂後，每月甲方發放給乙方的總提成佣金預留15%，作為保證金，在乙方協助所售的房屋辦理完入住手續後，雙方核算後10日內支付。

(5)乙方收到佣金應按實收佣金數給甲方開據相應數額的發票。

第九條：合同生效及其他：

1、雙方協商同意後，對本合同的修改、補充等應簽訂補充協議，補充協議具有同等法律效力，合同未約定部分雙方協商確定。

2、本合同項下發生的爭議，由雙方協商解決，協商解決不成的，依法向烏魯木齊市新市區人民法院提起訴訟。

3、本合同自雙方代表簽字蓋章之日起生效，所有條款雙方均應嚴格履行。

甲方(簽字蓋章)： 乙方(簽字)：

________年_______ 月________ 日 ________ 年________ 月________ 日

房屋代理合同15

受託人（以下簡稱乙方）：寫字樓168

甲乙雙方經友好協商，就甲方委託乙方獨家代理出售甲方所合法擁有的房地產及與之相關的其他合作事宜達成如下協議：

第一條 委託代理出售標的物（以下簡稱“本案”）之基本信息——坐落：上海市_ 區____路____號 上述代理銷售商鋪的面積按房屋土地資源管理局核准的面積為準；本案委託代理價格（基準價）為每平方米人民幣 元整（rmb ）。

第二條 甲方須於XX年 1月20日前將本案代理所出售的下列必備資料交給乙方：

* 甲方產權證複印件

* 甲方之營業執照及法定代表人身份證複印件

* 乙方認可的出售合同及定金合同版本

* 關於該房屋的房屋平面圖及相關周邊情況説明

* 其他乙方要求甲方提供的相關材料。

第三條 代理收取定金及房款

1、當承購方接受的條件符合甲方委託的條件時，甲方同意乙方可以全權代理收取定金，並同意乙方收受定金時即視為達成交易；

2、如因承購方原因導致未能成交時，定金沒收，由甲乙雙方平分；

3、當承購方與甲方簽署《上海市商品房出售合同》後，甲方同意乙方可以全權代理收取房款，並轉付房款。 4、如因承購方原因導致合同違約時，承購方支付的違約金由甲乙雙方平分；

第四條 乙方義務

1、乙方定期向甲方報告業務處理情況。

2、乙方應努力通過市場渠道盡速尋求承購方，在委託期內早日促成甲方委託的交易，凡與乙方簽定了委託合同或確認書的.承購方即視為乙方向甲方介紹的交易對象，甲方應予以認可。

3、乙方應安排專業人員負責該物業之現場及本部銷售業務及宣傳接待工作，組織承購方簽署《定金合同》，經甲方確認後，協助承購方與發展商簽署《上海市商品房出售合同》；

4、在乙方收到全額代理服務費後開具相應服務費發票給予甲方。

第五條 甲方義務

1、甲方承諾於本協議簽署時及本協議有效期內，不存在任何對乙方銷售該項目造成影響的其他第三方權利，包括但不限於抵押、第三方對甲方之債權等。甲方之不可撤消的承諾：其將不與任何第三方簽訂與該項目有關的、與本代理銷售相同的或類似的其他協議。保證乙方為獨家駐場銷售代理。

2、甲方不得在本合同期內及期滿後12個月內，與乙方所曾介紹的交易對象進行本委託事項的交易；

3、甲方應認可乙方介紹的客户可以通過銀行抵押貸款方式支付相應部分房價款；

4、乙方依本合同條款的約定代理收取定金後，甲方應依甲方與承購方簽署的《定金合同》中所約定的日期安排承購方與發展商簽署《上海市商品房出售合同》，並在承購方支付房價款後，開具相應金額的全額房款發票。

第六條 廣告企劃甲方須向乙方提供必要的宣傳資料，乙方可根據自身代理情況自行開展廣告宣傳，內容可同甲方共同確認。

第七條 代理服務費

1、甲方支付給乙方的代理服務費數額為：本案實際成交價格高於基準價之部分。

2、支付時間：甲方與承購方簽訂《上海市商品房出售合同》並支付全額房價款後的3日內；若甲方不能按時支付代理服務費且無正當理由，則乙方有權在向甲方轉付承購方之購房款中直接扣除代理服務費及該筆款項的日仟分之壹的滯納金。

3、有下列各項情形之一者，視為乙方已完成受託居間中介責任，甲方均應給付約定的代理服務費：

（1）在獨家委託期間，甲方擅自委託其他代理人或自行出售本案；若甲方擅自委託其他代的理人或自行出售本案價格相當或低於基準價，則甲方應支付乙方本案成交總價10%的代理服務費；

（2）若乙方介紹了符合甲方委託條件的承購方後，而甲方無故不與其簽署《上海市商品房出售合同》，則甲方仍應支付乙方委託基準價10%的代理服務費；

（3）乙方依本合同條款的約定，於委託期間內代理收受定金而甲方不願依委託條件與乙方所介紹的承購方簽定書面正式合同；

（4）本合同期內及期滿後，甲方與乙方所曾介紹的承購方成交的；

（5）其他因甲方自身原因導致本合同終止的。