2023监理工程师《建设工程投资控制》练习题

在各个领域，我们很多时候都不得不用到练习题，通过这些形形色色的习题，使得我们得以有机会认识事物的方方面面，认识概括化图式多样化的具体变式，从而使我们对原理和规律的认识更加的深入。什么样的习题才是好习题呢？下面是小编为大家整理的2023监理工程师《建设工程投资控制》练习题，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

监理工程师《建设工程投资控制》练习题 篇1

1、对施工阶段的投资控制仅仅靠控制工程款的支付是不够的，应从组织、经济、技术、合同等多方面采取措施，下列措施中属于合同措施的有(AB )。

A.参与合同修改、补充工作，着重考虑它对投资控制的影响 B.参与处理索赔事宜

C.审核承包商编制的施工组织设计 D.对工程施工过程中的投资支出作好分析与预测

E.经常或定期向建设单位提交项目投资控制及其存在问题的报告

2、在物价上涨引起的索赔中，对固定总价合同不予调整的方法适用于( AB)的工程。

A.工期短 B.规模小 C.工期长 D.规模大 E.施工强度大

3、为了确保建设工程进度控制目标的实现，可采取的经济措施包括(ABD )。

A.对工期延误收取误期损失赔偿金 B.对工期提前给予奖励

C.加强索赔管理，公正的处理索赔 D.对应急赶工给予优厚的赶工费用

E.加强风险管理，在合同中应充分考虑风险因素及其对进度的影响

4、监理总进度分解计划，按工程进展阶段分解包括(ABCE )。

A.设计准备阶段进度计划 B.动用前准备阶段进度计划

C.设计阶段进度计划 D.竣工阶段进度计划 E.施工阶段进度计划

5、确定流水步距时，一般应满足的基本要求包括(ACD )。

A.各施工过程按各自流水速度施工，始终保持工艺先后顺序 B.相邻施工过程的流水步距必须相等

C.各施工过程的专业工作队投入施工后尽可能保持连续作业

D.相邻两个施工过程在满足连续施工的.条件下，能最大限度地实现合理搭接

E.相邻两个专业工作队在满足连续施工的条件下，尽可能少搭接

6、纠偏的主要对象是(CE )造成的投资偏差。

A.施工原因 B.客观原因 C.业主原因 D.物价上涨 E.设计原因

7、在网络计划的费用优化方法中，当需要缩短关键工作的持续时间时，其缩短值的确定必须符合的原则有(AC )。

A.缩短后工作的持续时间不能小于其最短持续时间 B.缩短后工作的持续时间小于最短持续时间

C.缩短持续时间的工作不能变成非关键工作 D.缩短持续时间的工作要变成关键工作

E.缩短后工作的直接费用率小于间接费用率

8、在建设工程进度控制系统中，工程项目建设单位编制的进度计划包括(ACE )。

A.工程项目前期工作计划 B.工程项目施工进度计划 C.工程项目年度计划

D.施工准备工作计划 E.工程项目建设总进度计划

9、监理工程师在下达工程开工令之前，要特别考虑的问题有(ABD )等，以避免由于上述问题缺乏准备而造成工程延期。

A.征地、拆迁问题是否已解决 B.设计图纸能否及时提供

C.设备、材料供应是否充足 D.付款方面有无问题 E.施工进度是否安排合理

10、由于某些原因承包单位有权提出延长工期的申请，监理工程师应按合同规定批准工程延期时间，其中合同所涉及的任何可能造成工程延期的原因有(ABE )等。

A.延期交图 B.工程暂停 C.异常恶劣的气候条件

D.由于业主未及时付款 E.对合格工程的剥离检查

监理工程师《建设工程投资控制》练习题 篇2

1、根据我国现行规定，施工图预算的编制可采用(AE )两种计价方法。

A.工料单价法 B.实物法 C.扩大指标法 D.功能成本法 E.综合单价法

2、编制标底价格应遵循的原则有( ABCE)。

A.标底价格一般应控制在批准的总概算(或修正概算)及投资估算的限额内

B.标底价格应考虑市场价格变化因素，应力求与市场的实际变化吻合

C.标底价格包括不可预见费(特殊情况)、间接费、措施费等

D.按企业级别取费 E.一个工程只能编制一个标底

3、以下属于施工阶段投资控制的技术措施的是(CD )。

A.编制资金使用计划，确定、分解投资控制目标 B.复核工程付款账单，签发付款证书

C.对设计变更进行技术经济比较，严格控制设计变更 D.继续寻找通过设计挖潜节约投资的可能性

E.在施工中进行投资跟踪控制，及时发现偏差并采取纠偏措施

4、FIDIC合同条件下的变更可包括(ABCE )。

A.实施工程的顺序或时间安排的改变 B.任何工作内容的质量或其他特性的改变

C.任何部分工程的标高、位置和尺寸的改变 D.交他人实施的任何工作的删减

E.合同中包括的、一定构成变更的任何工作内容的数量改变

5、下列对项目建设总进度计划的作用叙述正确的`有(ABCD )。

A.保证项目建设的连续性 B.增强建设工作的预见性 C.确保项目按期动用

D.编报工程建设年度计划的依据 E.使建设前期的各项工作相互衔接，时间得到控制

6、施工过程根据工艺性质的不同可分为制备类、运输类和建造类三种施工过程，制备类施工过程如(AD )一般不占有施工项目空间，也不影响总工期，不列入施工进度计划。

A.砂浆的制备过程 B.地下工程 C.主体工程 D.混凝土制备过程 E.层面工程

7、工程网络计划资源优化的目的是为了(AC )。

A.寻求资源有限条件下的最短工期安排 B.寻求最优工期条件下的资源均衡，安排

C.寻求工期固定条件下的资源均衡安排 D.寻求最短工期条件下的资源均衡安排

E.寻求资源有限条件下的最合理工期安排

8、己知网络计划中工作M有两项紧后工作，这两项紧后工作的最早开始时间分别为第15天和第18天，工作M的最早开始时间和最迟开始时间分别为第6天和第9天。如果工作M持续时间为9天。则工作M(ABE)。

A.总时差为3天 B.自由时差为O天 C.总时差为2天

D.自由时差为2天 E.与紧后工作时间间隔分别为O天和3天

9、通过比较实际进度S曲线和计划进度S线，可以获得(ABCD)的信息。

A.工程项目实际进展状况 B.工程项目实际进度超前或拖后的时间

C.工程项目实际超额或拖欠的任务量 D.后期工程进度预测

E.各项工作的最早开始时间和最迟开始时间

10、某工作第4周后计划进度与实际进度如图所示，从图中可获正确信息有(CDE )。

A.到第3周末，实际进度超前 B.在第4周内，实际进度超前 C.原计划第4～6周为匀速进度

D.第6周后半周未进行本工 E.本工作未完成

监理工程师《建设工程投资控制》练习题 篇3

某监理单位承担了一工业项目的施工监理工作。经过招标，建设单位选择了甲、 乙施工单位分别承担A、B标段工程的施工，并按照《建设工程施工合同(示范文本)》 分别和甲、乙施工单位签订了施工合同。建设单位与乙施工单位在合同中约定，B标段所 需的部分设备由建设单位负责采购。乙施工单位按照正常的程序将B标段的安装工程分 包给丙施工单位。在施工过程中，发生了如下事件：

事件1：建设单位在采购B标段的锅炉设备时，设备生产厂商提出由自己的施工队伍 进行安装更能保证质量，建设单位便与设备生产厂商签订了供货和安装合同并通知了监理单位和乙施工单位。

事件2：总监理工程师根据现场反馈信息及质量记录分析，对A标段某部位隐蔽工程 的质量有怀疑，随即指令甲施工单位暂停施工，并要求剥离检验。甲施工单位称：该部位 隐蔽工程已经专业监理工程师验收，若剥离检验，监理单位需赔偿由此造成的损失并相应 延长工期。

事件3：专业监理工程师对B标段进场的配电设备进行检验时，发现由建设单位采购 的某设备不合格，建设单位对该设备进行了更换，从而导致丙施工单位停工。因此，丙施工单位致函监理单位，要求补偿其被迫停工所遭受的`损失并延长工期。

问题：

1.在事件1中，建设单位将设备交由厂商安装的作法是否正确?为什么?

2.在事件1中，若乙施工单位同意由该设备生产厂商的施工队伍安装该设备，监理单位应该如何处理?

3.在事件2中，总监理工程师的作法是否正确?为什么?试分析剥离检验的可能结果及总监理工程师相应的处理方法。

4.在事件3中，丙施工单位的索赔要求是否应该向监理单位提出?为什么?对该索赔事件应如何应处理。

答案(共20分)

1.不正确，因为违反了合同约定。

2.监理单位应该对厂商的资质进行审查。若符合要求，可以由该厂安装。如乙单位接受该厂作为其分包单位，监理单位应协助建设单位变更与设备厂的合同，如乙单位接受厂商直接从建设单位承包，监理单位应该协助建设单位变更与乙单位的合同;如不符合要求，监理单位应该拒绝由该厂商施工。

3.总监理工程师的做法是正确的。无论工程师是否参加了验收，当工程师对某部分的工程质量有怀疑，均可要求承包人对已经隐蔽的工程进行重新检验。

重新检验质量合格，发包人承担由此发生的全部追加合同价款，赔偿施工单位的损失，并相应顺延工期;检验不合格，施工单位承担发生的全部费用，工期不予顺延。

4.(1)不应该，因为建设单位和丙施工单位没有合同关系。

(2)处理：

A.丙向乙提出索赔，乙向监理单位提出索赔意向书。

B.监理单位收集与索赔有关的资料。

C.监理单位受理乙单位提交的索赔意向书。

D.总监工程师对索赔申请进行审查，初步确定费用额度和延期时间，与乙施工单位和建设单位协商。

E.总监理工程师对索赔费用和工程延期作出决定。

监理工程师《建设工程投资控制》练习题 篇4

第 1 题

通过招标选择的承包人，在合同协议书内明确的工期总天数应为( )。

A.招标文件要求的天数

B.投标书内承包人承诺的天数

C.发包人和承包人协商的天数

D.承包人提交的施工组织设计中的天数

正确答案：B,

第 2 题

某施工项目由于拆迁工作延误不能按约定日期开工，监理工程师以书面形式通知承包人推迟开工时间，则发包人( )。

A.无须赔偿承包人损失，工期也不顺延

B.无须赔偿承包人损失，工期应予顺延

C.应当赔偿承包人损失，工期应予顺延

D.应当赔偿承包人损失，工期不予顺延

正确答案：C,

第 3 题

建设工程施工合同(示范文本)》规定，承包人不能按时开工，应在不迟于协议书约定 的开工日期前( )天，以书面形式向工程师提出延期的理由和要求。

A. 18

B. 2

C. 7

D. 14

正确答案：C,

第 4 题

某施工合同履行过程中，由承包人采购的材料，使用前已按工程师的要求进行了抽检试验并表明质量合格。投入使用后，工程师发现由于材料原因，已完工程的质量不符合标准要求，工程师要求拆除重做。则下列关于损失承担的表述中，正确的是( )。

A.费用由承包人承担，由此延续的工期不予顺延

B.费用由承包人承担，由此延续的工期可以顺延

C.费用由发包人承担，由此延续的工期不予顺延

D.费用由发包人承担，由此延续的工期可以顺延

正确答案：A,

第 5 题

发包人对部分或者全部工程质量有特殊要求的，应( )。

A.支付由此增加的追加合同价款并相应顺延工期

B.只给予工期顺延，不支付由此增加的追加合同价款

C.只支付由此增加的追加合同价款，不顺延工期

D.支付由此增加的追加合同价款，视情况决定是否顺延工期

正确答案：A,

第 6 题

施工中如果出现设计变更和工程量增加的情况，按照《建设工程施工合同(示范文本)》通用条款规定，( )。

A.发包人应在14天内直接确认顺延的工期，通知承包人

B.工程师应在14天内直接确认顺延的工期，通知承包人

C.承包人应在14天内直接确认顺延的工期，通知工程师

D.承包人应在14天内将自己认为应顺延的.工期报告工程师

正确答案：D,

第 7 题

承包人在施工中提出的涉及对设计图纸或施工组织设计的变更及对材料、设备的合理化建议，需经( )同意。

A.设计单位 B.施工单位负责人

C.发包人 D.工程师

正确答案：D,

第 8 题

施工中发生不可抗力事件，承包人应迅速采取措施，并在不可抗力事件结束后( )小时内向工程师通报受灾情况和损失情况，及预计清理和修复费用。

A. 78

B. 14

C. 24

D. 48

正确答案：D,

第 9 题

依据《建设工程施工合同(示范文本)》规定，投料试车工作应在工程竣工( )。

A.验收后由发包人负责 B.验收前由发包人负责

C.验收后由工程师负责 D.验收前由工程师负责

正确答案：A,

第 10 题

某工程竣工验收阶段，承包人于3月1日向工程师递交了竣工验收报告，发包人于3 月15 日组织生产设备启动试车检验，3月18日试车完毕后发包人、承包人、工程师和设计代表在试车记录上签字确认质量合格，工程师于3月20日签发工程移交证书，则承包商的实际竣工日应为( )。

A. 3月1日

B. 3月15日

C. 3月18日

D. 3月20日

正确答案：A,

第 11 题

依据《建设工程施工合同(示范文本)》规定，发包人自收到竣工结算报告及结算资料后28天内进行核实，发包人( )后，及时办理竣工结算价款的支付手续。

A.经工程师审核批准

B.接收工程

C.组织竣工验收

D.认可竣工结算报告

正确答案：D,

第 12 题

在设备采购合同履行过程中，供货方将货物运到现场后，采购方未在合同规定的时间内开箱检验，产生的后果由( )承担。

A.供货方

B.采购方

C.双方共同

D.监理方

正确答案：B,

第 13 题

FIDIC《施工合同条件》规定，合同履行过程中，某一不利于承包商的风险损害是否应给予补偿，工程师应以( )为判定准则。

A.承包商的报价是否包括对该事件的费用

B.该事件是否由不可抗力事件造成

C.作为有经验的承包商在投标阶段能否合理预见

D.该事件是否非承包商原因造成

正确答案：C,

第 14 题 (单项选择题) FIDIC施工合同条件规定，为了合理分担市场价格浮动变化对施工成本影响的风险，在合同内要约定调价方法。如因承也商的原因发生工程延误，在后续支付时，( )。

A.调价方法继续有效

B.调价方法无效

C.按对业主有利的原则执行

D.应酌情扣减违约金

正确答案：C,

监理工程师《建设工程投资控制》练习题 篇5

1、监理规划的作用不包括( )。

A.建设监理主管机构对监理单位监督管理的依据

B.业主确认监理发行合同的主要依据

C.监理单位内部考核的依据

D.承包单位施工过程中处理质量问题的依据

E.确定监理合同双方的职责

2、《建设工程质量管理条例》规定，建设工程发包单位不得迫使承包方以( )。

A.低于市场的价格竞标，不得任意压缩合理工期

B.低于成本的价格竞标，不得任意压缩合理工期

C.低于市场的价格竞标，不得降低工程质量

D.低于成本的价格竞标，不得降低工程质量

3、建设工程目标控制中，一般是针对( )而言进行纠偏。

A.正编差

B.负偏差

C.所有偏差

D.重度偏差

4、建设工程监理规划通常包括的内容有( )。

A.监理工作范围

B.监理实施细则

C.监理工作内容

D.监理工作目标

E.监理工作程序

5、下列关于信息沟通的表述中，不正确的是( )。

A.信息沟通就是交换和共享数据、信息和知识的过程

B.沟通手段基于计算机网络技术，不包括其他传统沟通方式

C.信息沟通应贯穿建设工程项目全过程

D.沟通内容包括与项目建设有关的所有知识和信息

6、建设行政主管部门会同有关部门在收到工程监理企业年检资料后( )日内，对工程监理企业资质年检作出结论，并记录在《工程监理企业资质证书》副本的年检记录栏内。

A.15

B.30

C.40

D.60

7、在建设工程监理中，要保证项目的参与各方围绕建设工程开展工作，使项目目标顺利实现，( )工作最为重要，也最为困难。

A.监理规划

B.组织协调

C.信息沟通

D.人员安排

8、生产准备阶段建设单位的主要工作有( )。

A.组建项目法人

B.组织设备、材料订货

C.培训生产管理人员

D.组织有关人员参加工程验收

E.签订供货及运输协议

9、对材料、设备采购，通过质量价格比选，合理确定生产供应单位是指( )。

A.投资控制的组织措施

B.投资控制的技术措施

C.投资控制的经济措施

D.投资控制的合同措施

10、在下列内容中，( )是建设工程信息管理工作的原则。

A.有效性

B.定量化

C.时效性

D.惟一性

E.灵活性

答案： 2.B 3.A 5.B 6.C 7.B 9.B

第 11 题

建设工程监理应遵守严格管理、热情服务的原则，其基本内涵是( )。

A.严格执行国家法律法规及规范，为工程建设参与方提供智力服务

B.严格按合同控制建设工程目标

C.按既定的程序和制度，对承建单位进行严格监理

D.按委托监理合同为业主提供良好的服务，维护业主的正当权益

E.对工程建设参与各方严格监理、热情服务

正确答案：BCD

第 12 题

根据《国务院关于投资体制改革的决定》对于采用直接投资和资本金注入方式的政府投资项目，政府需要从投资决策的角度审批( )。

A.项目建议书

B.可行性研究报告

C.开工报告

D.初步设计

E.资金申请报告

正确答案：ABD

第13题

(2009年)我国监理工程师的执业特点主要有( )。

A.执业范围广泛

B.执业内容复杂

C.执业条件高

D.执业技能全面

E.执业责任重大

正确答案：ABDE

第 14 题

按风险所造成的不同后果可将风险分为( )。

A.纯风险

B.投机风险

C.社会风险

D.经济风险

E.自然风险

正确答案：AB

第 15 题

在损失控制计划系统中，应急计划是在损失基本确定后的处理计划，其应包括的内容有( )。

A.采用多种货币组合的方式付款

B.调整整个建设工程的施工进度计划

C.调整材料、设备采购计划

D.控制事故的进一步发展，最大限度地减少资产和环境损害

E.准备保险索赔依据，确定保险索赔的额度，起草保险索赔报告

正确答案：BCE

第 16 题

专业监理工程师的'职责包括( )。

A.审核签署支付证书

B.负责编制本专业的监理实施细则

C.负责工程计量的有关数据并签署原始凭证

D.检查进场材料、设备、构配件的原始凭证

E.做好监理日记

正确答案：BDE

第 17 题

工程档案的密级分为( )。

A.绝密

B.保密

C.秘密

D.机密

E.普通

正确答案：ACD

第 18 题

工程咨询公司参与联合承包工程的形式有( )。

A.工程咨询公司与土木工程承包商和设备制造商组成联合体

B.工程咨询公司作为总承包商，承包商作为

分包商

C.承包商作为总承包商，工程咨询公司作为分包商

D.工程咨询公司作为BOT项目的发起人

E.财团作为BOT项目发起人，工程咨询公司参与BOT项目

正确答案：ABDE

第 19 题

下列选项中，属于《国务院关于加快发展服务业的若干意见》的内容的有( )。

A.加快发展服务业的总体要求和主要目标

B.大力优化服务业发展结构

C.加大投入和政策扶持力度

D.合改革开放与国际接轨

E.不断优化服务业发展环境

正确答案：ABCE

第 20 题

咨询工程师除了要掌握建设工程的专业技术知识之外，还应熟悉与工程建设有关的( )等方面的知识。

A.经济

B.政治

C.管理

D.金融

E.法律

正确答案：ACDE

监理工程师《建设工程投资控制》练习题 篇6

单选题及答案(共20题)

1.在FIDIC《施工合同条件》中，按照合同各条款的约定，承包商完成建筑和保修任务后，对所有合格工程有权获得的全部工程款是指()。

A.承包商的投标报价

B.合同价格

C.接受的合同款额

D.最终结算款减去索赔款

2.公开招标存在缺点的核心是()。

A.招标时间长、费用高

B.评标工作量大

C.申请投标人较多

D.要设置资格预审程序

3.债权人的撤销权自债权人知道或应当知道撤销事由之日起()年内行使。

A.1

B.2

C.3

D.5

4.发包人逾期支付设计费应承担应支付金额()的逾期违约金。

A.2%

B.2%

C.5%

D.7%

5.(2009年真题)将施工索赔分为合同中明示的索赔和合同中默示的索赔，是按照()进行的分类。

A.合同目的

B.索赔起因

C.索赔的合同依据

D.索赔事件的性质

6.在FIDIC《施工合同条件》中，作为业主与承包商划分合同风险的时间点是以()为基准日。

A.投标截止日期的同一天

B.签订合同之日

C.监理工程师发布开工会之日

D.投标截止日前第28天

7.监理工程师有权处理的索赔是承包商( )。

A.依据合同条款提出的索赔

B.依据其他法律文书提出的索赔

C.提出的道义索赔

D.无合法理由延误竣工对业主的违约索赔

8.无效的建设工程勘察合同，当事人应当请求向( )撤销。

A.建设行政主管部门

B.质量监督机构

C.监理单位

D.仲裁委员会

9.工程标底是工程项目的( )。

A.中标合同价格

B.招标预期价格

C.施工结算价格

D.工程概算总价格

10.合同生效后，当事人发现合同对质量的约定不明确，首先应当采用( )确定价款。

A.补充协议

B.合同有关条款

C.交易习惯

D.按照通常标准

参考答案：BAABCD A C B A

11.双方恶意串通，损害国家或者第三人利益的.合同，应当采取( )的措施。

A.将财产返还给对方

B.赔偿损失

C.继续履行

D.追缴财产

12.对于建议工程物资采购合同的效力有争议的，当事人应当请求( )确认无效。

A.人民法院

B.监理单位

C.建设行政主管部门

D.建设单位

13合同法律关系内容包括( )。

A.行为

B.权利

C.当事人

D.智力成果

14工程建设中甲施工企业的乙项目经理在行使职权时产生的法律后果应当由( )承担。

A.乙项目经理

B.甲施工企业

C.建设单位

D.具体施工人员

15设计人的设计工作进展不到委托设计任务的一半时，发包人由于项目建设资金的筹措发生问题而决定停建该项目，单方发出解除合同的通知。按照设计范本的规定，设计人应( )。

A.没收全部定金补偿损失

B.要求发包人支付双倍的定金

C.要求发包人补偿实际发生的损失

D.要求发包人付给合同约定设计费用的50%

16在施工合同中，( )是承包人的义务。

A.提供施工场地

B.办理土地征用

C.在保修期内负责照管工程现场

D.工程施工期内对施工现场的照管负责

17施工合同专用条款约定某分部工程应于开工后的第10个月竣工移交。施工过程中由于变更工程师批准顺延工期0.5个月;工程师批准承包商的索赔顺延工期0.5个月;由于业主严重拖欠支付工程进度款承包商停工0.5个月。根据FIDIC施工合同条件相应通用条款的规定，( )个月应作为判定承包商该部分工程施工是否提前竣工获得奖励标准。

A. 10

B. 10.5

C. 11

D. 11.5

18承包商由于监理工程师提供的建议提高了工效和节约了施工成本，此时监理单位( )。

A.应从委托人方获得附加监理酬金

B.应从委托人方获得额外监理酬金

C.应从承包方获得合理化建议的奖金

D.不应从任何一方获得额外奖励或酬金

19合同生效应当具备的条件不包括( )。

A.当事人具有相应的民事权利能力和民事行为能力

B.意思表示真实

C.不违反法律或者社会公共利益

D.必须采用一定的合同形式

20在施工合同中，项目经理是( )授权的，派驻施工场地的承包人的总负责人。

A.发包人单位法定代表人

B.承包人单位法定代表人

C.总监理工程师

D.发包人代表

参考答案：11C 12A 13B 14B 15D 16D 17A 18D 19D 20.B2017年注册监理工程师《合同管理》精选习题(二)

监理工程师《建设工程投资控制》练习题 篇7

【提要】监理工程师答案监理信息 : 监理工程师《理论法规》基础习题及答案

1.项目监理机构的组织设计的基本原则是( )。

A.集权与分权统一的原则

B.社会效益与经济效益最大化相统一的原则

C.权责一致的原则

D.管理跨度与管理层次统一的原则

E.专业分工与协作统一的原则

2.(2008年真题)下列关于风险回避对策的表述中，正确的有( )。

A.相当成熟的技术不存在风险，所以不需要采用风险回避对策

B.在风险对策的决策中应首先考虑选择风险回避

C.就投机风险而言，回避风险的同时也失去了从风险中获益的可能性

D.风险回避尽管是一种消极的风险对策，但有时是最佳的.风险对策

E.建设工程风险定义的范围越广或分解得越粗，回避风险的可能性就越小

3.定量风险评价的方法有( )。

A.专家打分法

B.层次分析法

C.敏感性分析法

D.盈亏平衡分析法

E.决策树法

4.下列关于平行承发包模式特点的叙述，正确的是( )。

A.有利于缩短工期

B.有利于质量控制

C.有利于业主选择承建单位

D.合同管理困难

E.方便进行投资控制

5.(2008年真题)就监理单位内部而言，监理规划的作用主要体现在( )。

A.作为对项目监理机构及其人员工作进行考核的依据

B.作为业主确认监理单位履行合同的依据

C.作为监理主管部门对监理单位监督管理的依据

D.指导项目监理机构全面开展监理工作

E.作为监理单位的重要存档资料

6.工程监理单位未按照工程建设强制性标准实施监理，有关部门责令其整改，逾期未改的，应责令其停业整顿，并处以( )万元罚款。

A.1～3 B.3～5 C.5～20 D.10～30

7.新设立的监理单位，应当在( )后，方可到建设行政主管部门办理资质申请手续。

A.取得企业法人营业执照

B.其主管部门同意

C.达到规定的年限

D.达到规定的监理业绩

8.建设工程中，以一定的方式中断风险源，使其不发生或不再发展，从而避免可能产生的潜在损失，这是一种( )的风险对策。

A.风险回避

B.风险转移

C.损失控制

D.风险自留

9.中外合资经营监理企业的注册资本中，外国合营者的投资比例一般不低于( )。

A.25% B.30% C.40% D.45%

10.监理工程师应运用合理的技能，谨慎地工作，体现了建设工程监理实施的( )原则。

A.公正、独立、自主

B.权责一致

C.严格监理，热情服务

D.综合效益

参考答案：

6. D 7.A 8.A 9.A 10.C